+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор на оказание услуг по пошиву штор скачать

Договор на оказание услуг по пошиву штор – Договор оказания услуг, работ

Договор на оказание услуг по пошиву штор скачать

г. __________                                                                                 «___» ____________  20___ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________ действующего на основании _____________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик  поручает,  а  Подрядчик обязуется осуществить пошив штор в объеме и по цене, согласно спецификации (Приложение №1)  Заказчика, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору.

1.2. Заказчик в свою очередь  обязуется   принять   и оплатить выполненную работу в срок, установленный настоящим договором.

1.3. Срок  выполнения работ  в течение 20 (двадцати)  дней со дня подписания договора.

1.4. На  изготовленную продукции Подрядчик обязан представить Заказчику накладную и счет (счет-фактуру).

2. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обеспечение работ материалами несет Заказчик. Заказчик по накладной передает материал для пошива штор Исполнителю. Перечень материалов для пошива штор указан в приложении №2

2.2. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа, спецификации и техническим условиям Заказчика.

2.2. Сдача – приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.

2.3.  Акт выполненных работ должен быть подписан Заказчиком или им должен быть дан мотивированный отказ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения.

3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______________ (________________)  рублей с учетом НДС 18%.  Источник финансирования по договору  средства _______________

3.2. Заказчик производит оплату в течение 15 дней на основании подписанного акта выполненных работ, счета (счета-фактуры) и накладной.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,1% от стоимости, не изготовленной в срок продукции.

4.2. При просрочке  Заказчиком  оплаты выполненных работ  он уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой за каждый день просрочки.

4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче – приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон.

При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.

4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов.

4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 10% от стоимости некачественно выполненной продукции.

4.6. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны, понесенные по ее вине убытки за вычетом из них неустойки (пени).

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение Арбитражного суда __________________.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по «__»_______20__ г.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

7.2.  Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть подтверждена  сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему договору.

7.3.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.4.. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:Подрядчик:
______________________________________________ /___________________________________________________________ /_____________

Приложение №1

к договору № ____

от «___»__________20__

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НаименованиеОКДПЕд. изм.Размер одной единицыЦена за пошив одной единицы (руб.)Количество шт.Сумма (руб.)
1Пошив портьеры на окно32 гр. (9412201)
2Пошив вуали на окно32 гр. (9412201)
3Пошив ламбрекена на окно32 гр. (9412201)
4Пошив занавеса32 гр. (9412201)
5Пошив поперечного занавеса32 гр. (9412201)
6Пошив кулисы32 гр. (9412201)
7Пошив шторы32 гр. (9412201)
8Пошив ширмы32 гр. (9412201)
9Пошив скатерти32 гр. (9412201)
Итого:
Заказчик:Подрядчик:
______________________________________________ /___________________________________________________________ /_____________

Приложение №2

к договору № ____

от «___»__________20__

Перечень материалов для пошива штор

НаименованиеОКДПЕд. изм.Количество
1Ткань для штор Портьера 100% полиэстер, ширина 2,8 м.32 гр. (1721403)м/п
2Ткань для штор Вуаль 100% полиэстер, ширина 3,00 м.32 гр. (1721409)м/п
3Тесьма32 гр. (1721409)м/п
Заказчик:Подрядчик:
______________________________________________ /___________________________________________________________ /_____________

Договор на пошив штор

Договор на оказание услуг по пошиву штор скачать

дата и место подписания

___(наименование или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___(должность, ФИО)___, действующ__ на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с одной стороны, и ___(наименование или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ___(должность, ФИО)___, действующ__ на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по изготовлению следующей швейной продукции: _____________ и передать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Качественные характеристики, количество продукции, вид изделий, пожелания Заказчика к оформлению продукции, а также предполагаемые сроки выполнения работы указаны в задании Заказчика (Приложение N __).

1.3. Для изготовления швейной продукции Подрядчик использует собственное сырье и материалы. Стоимость сырья и материалов включается в стоимость работ, установленную настоящим договором.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания на изготовление швейной продукции подготовить эскиз изделия каждого вида и направить эскизы на утверждение Заказчику. Утвержденные (подписанные) Заказчиком эскизы швейной продукции становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.2. Не позднее _______ с момента окончательного согласования с Заказчиком эскизов швейной продукции приступить к выполнению работы и завершить работу не позднее _______ с момента ее начала.

2.1.3. По окончании работ уведомить Заказчика о готовности продукции к приемке, согласовать дату приема-передачи результатов работ, подготовить к этой дате оригиналы документов, предусмотренных п. 3.2.2 настоящего Договора.

2.1.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи швейной продукции, передать продукцию по акту выполненных работ

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора направить Подрядчику задание Заказчика.

2.2.2. Не позднее ______ с момента получения от Подрядчика эскизов швейной продукции направить Подрядчику: а) согласие с разработанными эскизами;

б) возражения по существу.

2.2.3. По получении от Подрядчика уведомления о готовности продукции к приему-передаче согласовать дату, принять результат работ не позднее согласованной даты.

2.2.4. Оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет _____ (________) рублей, включая НДС 18%.

3.2. Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика в следующем порядке:

3.2.1. В течение ___ (_______) банковских дней с момента получения оригинала счета Подрядчика уплатить ______% от суммы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.2.2. В течение ___ (_______) банковских дней с момента получения от Подрядчика оригиналов следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры — перечислить на расчетный счет Подрядчика оставшуюся сумму в размере _________ руб.

3.3. Заказчик оплачивает работу Подрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1.

Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть изготовленную продукцию по акту выполненных работ, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику в течение _______ начиная с даты, согласованной Сторонами для приема-передачи готовой продукции.
Приемка изготовленной швейной продукции производится на складе Подрядчика по адресу: ____________________.

4.2. Требования Заказчика по качеству продукции принимаются в течение действия гарантийного срока на изготовленную продукцию, а именно ______ месяцев.

4.3. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков изготовленной продукции или их причин по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет: ____________ (варианты: Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, Стороны поровну).

4.4. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим Договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работы (статьи 359 и 360 ГК РФ) до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие швейной продукции требованиям задания Заказчика и утвержденного Заказчиком эскиза. В случае изготовления некачественной продукции и/или не соответствующей указанным требованиям Заказчик вправе по своему выбору:

5.1.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в дополнительно согласованный Сторонами срок.

5.1.2. Потребовать от Подрядчика безвозмездно выполнить работу заново.

5.1.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных документально подтвержденных убытков.

5.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненной работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. п. 2.2.1 — 2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. п. 2.1.1 — 2.1.4 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной п. 5.3 настоящего Договора.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары, иные стихийные бедствия.

6.2. Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана в срок ________ известить контрагента любым доступным способом о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор в суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Изменения условий настоящего Договора оформляются путем составления дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Договор на оказание услуг по пошиву штор

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Экспериментальный самолет Rockwell XFV-12 (США) » Военное

При помощи большого числа проектов и опытных образцов удалось установить преимущества В январе 1973-го появился договор на продолжение проектных работ с заборное устройство, прикрытое управляемыми жалюзи.

Достоинства: Хорошие офисы с примерами образцов окон и жалюзи в заключили договор на установку двух пластиковых окон и жалюзи на них в Имеются сертификаты на материалы . Цены демократичные ,договор, сроки короткие.

Дарим подарки тумбы, жалюзи! Приложение: 10 Вертикальные жалюзи Горизонтальные жалюзи Рулонные шторы Замерим и покажем образцы. Составим договор с конечной ценой и сроками. Изготовление мебельных деталей и дверей-купе, распил, раскрой, кромление, фанеровка, присадка.

Обеспечиваем хранение имущества на время ремонта, длительного отъезда или сдачи помещения в аренду, а также сезонное хранение вещей, в том

Отдека балконов под ключ — 124Mastera.ru

потолки, ламинат, рольставни, рулонные шторы, жалюзи, светильники . Приходите и выбирайте, практически все образцы можно оценить вживую. ⚠ При покупке любого товара из наличия или при заключении договора вы этапов: замер окна, оформление договора, доставка окна, ну и монтаж.

замер пластикового окна Вы можете заказать предоставление образцов Имеются сертификаты на материалы . Цены демократичные ,договор, сроки короткие. Дарим подарки тумбы, жалюзи! Вчера в 23:04, ООО СтройЛит Имеются сертификаты на материалы . Цены демократичные ,договор, сроки короткие.

Договор на изготовление текстильных изделий

Дарим подарки тумбы, жалюзи! Приложение: 10 Цена на памятники бобруйск жалюзи, wmvare sol mosquito aa aa aa — a aa 9 html javascript a a Договор на изготовление памятника образец резюме! Москитные сетки. Возможность заключения договора не выходя из дома! Замер! Окна, балконы, двери межкомнатные, входные, рольшторы, жалюзи, натяжные потолки. г.Полоцк, ул. .. Рассрочка образцов от 40 руб. Поможем

Договор на пошив костюма

Договор на оказание услуг по пошиву штор скачать

Даже такая простая операция, как пошив костюма, учитывая стоимость материала и работ, нуждается в письменном подтверждении намерений двух субъектов Договора – Подрядчика и Заказчика.

В отношении договора

Согласно этому Договору, Подрядчик обязуется произвести пошив изделия, а Заказчик принять и оплатить эту работу. Материал предоставляет Заказчик.

В отношении прав и обязанностей

Соответственно подписанному Договору Подрядчик:

  • получив материал, обязан его сохранить и использовать по назначению;
  • в случае некачественного материала или необходимости повышения ранее установленной цены из-за дополнительных затрат должен предупредить Заказчика
  • предоставить Заказчику достоверную информацию о предстоящей работе и возможных изменениях в договоре;
  • не начинать работу, если Заказчик не выполняет свои обязательства;
  • если Исполнитель сам допустил порчу материала, то должен исправить свои ошибки или возместить Заказчику убытки.

Со своей стороны Заказчик имеет право и обязуется:

  • проверять ход выполнения заказа и качество работы в любое время;
  • предъявить претензии Исполнителю в случае обнаружения недостатков.

Это не полный перечень прав и обязанностей, которые зависят от множества факторов, в т.ч. от мастерства Исполнителя, придирчивости и требовательности Заказчика.

Разное

Договор предусматривает возможности взаимных претензий обеими сторонами договора, отказа от выполнения заказа или принятия его. Но в любом случае все споры и разногласия, возникающие между ними, решаются на переговорах или по закону. А возможные дополнения – только в письменном виде.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется в срок дней со дня заключения настоящего договора произвести пошив , а заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.

1.2. Заказчик предоставляет подрядчику необходимый для пошива материал . Материал предоставляется подрядчику в .

1.3. Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей других лиц.

1.4 Риск случайной гибели или повреждения материала несет предоставившая их сторона – заказчик

1.5. Стоимость работ составляет рублей. Работы оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: .

1.6. Работы принимаются на основании акта их приемки в срок дней.

1.7. Согласно настоящему договору установлен следующий гарантийный срок на результат работы: .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.

Подрядчик обязуется:

  • после передачи ему материала обеспечить правильное его использование и сохранность;
  • предупредить заказчика в срок дней о непригодности или недоброкачественности переданного ему материала;
  • своевременно предупредить заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы в связи с необходимостью в проведении дополнительных работ;
  • в случае если заказчик не придет за результатом работ в срок, указанный в настоящем договоре, послать письменное предупреждение о том, что результат работы будет реализован по истечении дней срока со дня отправления извещения;
  • в случае остатка неизрасходованной части материала вернуть ее заказчику либо уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося неизрасходованного материала;
  • предоставить заказчику достоверную и необходимую информацию о предлагаемой работе, а также сообщить при сдаче работы заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного использования результата работ.

2.2.

Подрядчик вправе:

  • не приступать к работе, приостановить ее если заказчик нарушает свои обязанности по настоящему договору, а также потребовать возмещения убытков;
  • удержать результат работы, остаток неиспользованного материала при неисполнении заказчиком обязанности уплатить предусмотренную договором цену работы;
  • в случае недостижения результата работы или если результат оказался с недостатками, делающими его не пригодным для использования по причине недостатков предоставленного заказчиком материала потребовать оплаты, выполненной им работы;
  • при обнаружении недостатков работы, за которые он отвечает вместо устранения этих недостатков безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

2.3. Заказчик вправе:

  • проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, в любое время.

2.4.

Заказчик обязуется:

  • предоставить подрядчику всю необходимую информацию о желаемом результате работы;
  • принять результат работы в срок, предусмотренный настоящим договором;
  • известить подрядчика в срок дней об обнаруженных недостатках работы, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки;
  • предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Заказчик отвечает за невозможность подрядчиком использовать материал без ухудшения качества работы.

3.2. В случае нарушения установленных сроков начала и окончания работ, подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере % цены выполнения работы.

Если подрядчик своевременно не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы заказчик вправе по своему выбору:

  • отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;
  • назначить подрядчику новый срок, в течении которого он должен приступить к работе;
  • поручить выполнение работы другому лицу за счет подрядчика;
  • потребовать уменьшения вознаграждения за работу.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик.

3.4. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают подрядчика от исполнения обязательства в натуре.

При этом заказчик вправе по своему усмотрению:

  • отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы;
  • соразмерного уменьшения цены;
  • соразмерного устранения недостатков работы;
  • возмещения расходов на устранение недостатков работы своими силами или с помощью третьих лиц.

4. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику, часть установленной настоящим договором цены пропорционально части работы, выполненной подрядчиком и возместив подрядчику убытки, причиненные прекращением договора.

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении подрядчиком настоящего договора.

4.3.

Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик, несмотря на предупреждение подрядчика о невозможности использования материала, предоставленного заказчиком, или о других обстоятельствах, грозящих прочности и годности результатов работы или создают невозможность ее завершения в срок, не заменит негодный материал и не примет других необходимых мер для устранения таких обстоятельств.

4.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик не представит в срок, указанный в настоящем договоре, материал подрядчику, препятствует исполнению договора подрядчиком или при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей заказчиком не будет произведено в установленный договором срок.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Любые изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным соглашением сторон и вступают в силу после подписания сторонами.

5.2. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийных сроков, если в течении установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине подрядчика.

5.3. Подрядчик не производит устранение недостатков после истечения срока предъявления претензий, при неправильной эксплуатации результата работы, при появлении дефектов в результате естественного износа.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор составлен в экземплярах и считается заключенным с момента его подписания.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Заказчик

  • Адрес регистрации:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • Паспорт серия, номер:
  • Кем выдан:
  • Когда выдан:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Договор на услуги по пошиву образец – Твой юрист

Договор на оказание услуг по пошиву штор скачать

Если подрядчик своевременно не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы заказчик вправе по своему выбору:

  1. потребовать уменьшения вознаграждения за работу.
  2. отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;
  3. назначить подрядчику новый срок, в течении которого он должен приступить к работе;
  4. поручить выполнение работы другому лицу за счет подрядчика;

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик.

3.4. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают подрядчика от исполнения обязательства в натуре.

Договор на оказание услуг по пошиву спецодежды для персонала государственного учереждения

3.4. Вознаграждение уплачивается путем перечисления суммы, указанной в п.

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 4.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются в Арбитражный суд ____________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Договор оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды

Товар, признанный Сторонами некомплектным, должен быть доукомплектован в месячный срок с момента признания его таковым. Некачественный или некомплектный Товар признается таковым в порядке, установленном п.2.5.

настоящего Договора. 2.8.

Стороны заявляют и гарантируют, что на момент подписания настоящего Договора они должным образом организованы, зарегистрированы компетентными государственными органами, реально существуют, имеют все права и полномочия на владение своим имуществом и ведение дел и обладают соответствующими сертификатами и лицензиями для осуществления своей уставной деятельности. 2.9 Исполнитель гарантирует, что Товар принадлежит ему на правах собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц (в том числе и авторские права на Товар).

ДОГОВОР ПОДРЯДА на изготовление швейной продукции (работа выполняется иждивением подрядчика; стоимость работ определена в договоре; условие о предоплате)

Приемка изготовленной швейной продукции производится на складе Подрядчика по адресу: ____________________.

Расходы по проведению экспертизы несет: ____________ (варианты: Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, Стороны поровну).

4.4. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим Договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работы (статьи 359 и 360 ГК РФ) до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

Договор оказания услуг по пошиву и поставке специальной одежды

В случае неполучения ответа на претензию Покупатель обращается в Арбитражный суд ______________.

2.9. Признание Поставщиком претензии, связанной с недостатками Товара, является основанием для замены некачественного Товара в течение __ (_____) рабочих дней с момента получения претензии Покупателя, а в случае существенного нарушения требований к качеству Товара, возврата денежных средств в течение __ (______) рабочих дней с момента признания Поставщиком претензии.

3.1. Сумма договора включает цену Товара, стоимость доставки, стоимость одноразовой упаковки. 3.2. При этом оплата партии Товара производится Покупателем в следующем порядке: 3.2.1.

Договор подряда на пошив одежды

— потребовать соразмерного уменьшения цены за работу.

5.4. Риск случайной гибели, случайного повреждения материала или Изделия до приемки Заказчиком несет Подрядчик 6.

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком настоящего договора. 6.3.

Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик, несмотря на предупреждение о невозможности использования материала Заказчика, или о других обстоятельствах, грозящих прочности и годности Изделия, не заменит негодный материал и не примет других необходимых мер для устранения таких обстоятельств.

Договор об оказания услуг по пошиву меховых изделий

5.2 Товар отгружается со склада силами и средствами Исполнителя в количестве, качестве и ассортименте в соответствии с заявкой.

5.3 Моментом исполнения обязанности Исполнителя по передачи товара Заказчику считается дата сдачи товара грузоперевозчику или Заказчику, (уполномоченному представителю Заказчика) указанная в транспортной накладной. 6. Ответственность сторон 6.

1 За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующем законодательством. 6.

2 В случае просрочки исполнения одной из сторон обязательства, предусмотренного договорам, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней ).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договорам, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договорам срока исполнения обязательства.

Договор оказания услуг 2018 года: образец бланка договора на возмездные услуги с физическими и юридическими лицами для бесплатного скачивания в Word, PDF | КУБ

Договор оказания услуг – это документ, на основании которого одна сторона (исполнитель) обязуется выполнить определенные работы  в установленные сроки, а вторя сторона (заказчик) – внести за них оговоренную плату. Предметом такого договора выступают нематериальные услуги, то есть работы: бухгалтерские, транспортные, риэлтерские, юридические, консультативные, охранные, курьерские и т. д. 

К договору на оказание возмездных (платных) услуг могут прилагаться смета, спецификация работ и другие дополнительные документы. Приемка работ по договору осуществляется путем составления и подписания  акта приемки-сдачи выполненных работ.

Как заполнять договор оказания услуг?

 В договор оказания услуг вносятся следующие обязательные сведения:

  • Дата и город заключения договора.
  • Данные заказчика и исполнителя: ФИО, паспортные данные, адреса проживания. Юридические лица указывают свои реквизиты, а также, кто и на каком основании действует от их лица.
  • Предмет договора с указанием услуг, которые обязан оказать исполнитель, их сроков и стоимости (или ссылки на приложения, где указана данная информация).
  • Права и обязанности заказчика и исполнителя
  • Информацию о стоимости работ и порядке осуществления расчетов между заказчиком и исполнителем.
  • Информацию о порядке, в котором будет осуществляться приемка услуг.
  • Информацию об ответственности сторон.
  • Информацию о разрешении споров между заказчиком и исполнителем.
  • Информацию о порядке заключения и расторжения, сроках действия договора.
  • Прочие важные сведения по сути договора.
  • Реквизиты и подписи (печати) сторон.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других
документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Образец бланка договора на оказание услуг 2018 года

Предлагаем бесплатно скачать образец бланка договора оказания услуг между физическими  юридическими лицами, действующий в 2018 году:

  • Бланк договора на оказание услуг 2018 года в Word.
  • Бланк договора на оказание услуг 2018 года в PDF.

Сервис КУБ позволяет заполнять договора на платные услуги и другие документы в автоматическом режиме. Оцените удобство использования системы, зарегистрировавшись на сайте.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

узнайте больше про куб сейчас

Автоматизация
выставления счета

Автозаполнение реквизитов покупателя по ИНН

Автопроверка правильности реквизитов банка по БИКу

Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета

Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета

Выгоды

Подготовка счета за 20 секунд

Отсутствие ошибок в счетах

Меньше времени на выставление счетов, и больше на бизнес

Увеличение скорости оплаты счетов

Автоматизация
отправки счета

Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет

Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет

Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании

Отправка счета на e-mail покупателя

Выгоды

Отправка счета в 2 клика

Красивые и профессиональные счета

Можно выставлять счета с компьютера, планшета, смартфона

Не нужно распечатывать счет, ставить подпись, печать и сканировать перед отправкой

почему куб удобнее

Удобное выставление счетов онлайн

Моментальная отправка счетов на e-mail вашему покупателю

Контроль задолженности по каждому покупателю

Управленческая отчетность

Упорядоченное хранение всех ваших документов

Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Нужна помощь по заполнению документов или консультация?

Получите помощь экспертов бухгалтеров по подготовке документов

(2 , 4,00

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.