+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор на ремонт пожарной сигнализации образец

Договор на ремонт пожарной сигнализации образец – Портал по безопасности

Договор на ремонт пожарной сигнализации образец

г.Москва«____» ____________ г.

__________________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ген.

директора __________________________ с одной стороны, и ООО «СЭБ», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ген.директора ___________________.

, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, Исполнитель принимает на себя техническое обслуживание пожарной сигнализации расположенной по адресу; г. Москва, _____________________________________

1.2. К обслуживанию принимаются технические средства и линии связи, находящиеся в эксплуатации в исправном состоянии. Техническое состояние средств ПС определяется представителями Исполнителя в присутствии представителя Заказчика.

1.3 Заказчик обязан выполнять все письменные указания специалиста Исполнителя по правильной эксплуатации технических средств и допускать к работе на них только специально подготовленных работников.

Персонал Заказчика, эксплуатирующий технические средства, обязан также выполнять правила эксплуатации, предписанные заводом изготовителем.

В случае нарушения данного пункта настоящего договора Исполнитель не несет ответственности за работу технических средств.

2 Порядок технического обслуживания

2.1 Техническое обслуживание производится на месте Заказчика и включает в себя периодическую проверку технических средств, мелкий ремонт.

2.2 Осуществление среднего и капитального ремонта технических средств Исполнителем настоящего договора не предусматривается.

2.3 Заказчик обязан выделить для связи с Исполнителем и для оформления необходимой документации ответственное лицо по месту нахождения обслуживаемых технических средств.

2.4 Заказчик имеет право вызывать специалиста Исполнителя во всех случаях отказа технических средств из-за неисправности. Специалист Исполнителя обязан явиться к Заказчику в течение суток, кроме выходных.

2.5 При изменении количества технических средств в сторону увеличения или уменьшения Заказчик обязан незамедлительно сообщить об этом Исполнителю для внесения соответствующих изменений в договор.

2.6 Специалист Исполнителя, при каждом посещении Заказчика, записывает в журнал регистрации проверок наименование работ и результаты проверок, проставляет дату посещений, заверяет указанные данные своей подписью, периодичность планового посещения составляет один раз в месяц.

2.7 В случае присутствия специалиста Исполнителя в месте нахождения обслуживаемых технических средств он подчиняется правилам трудового распорядка, действующего на предприятии Заказчика.

2.8 Исполнитель гарантирует бесперебойную работу обслуживаемых технических средств и несет ответственность за нарушение нормальной их работы только в случае, если Заказчиком выполняется пункт 1.3 настоящего договора.

2.9. Ведение журнала по техническому обслуживанию и систематическое заполнение.

2.10 Проведение работ согласно регламента на слаботочные работы.

2.1. Заказчик обязан выполнять все требования в письменной или устной форме по отношению к обслуживаемому оборудованию ( предоставлять полный доступ в любое время суток. не препятствовать работе инженерной службе по устранению неисправностей. Содействовать доступу к оборудованию арендодателями.

2.12 В случае простоя инженерного состава к доступу оборудования составляется акт для дальнейшего выяснения причины не предоставления доступа к оборудованию.

2.13. Стоимость простоя инженерного состава по вине заказчика, согласно расценок исполнителя (первое время рассчитывается исходя их 60 минут. Далее по 30 мин)

2.14 . Выезд по заявке исполнителя в течение 48 часов сначала поступления заявки письменно или по телефону.

3. Стоимость и порядок расчетов

3.1 Размер ежемесячной оплаты за обслуживание технических средств
Составляет __________ ( ) 00 коп. в том числе
НДС 18% _____ руб. _____ коп.

3.2 Заказчик перечисляет в начале месяца на расчетный счет Исполнителя ежемесячную оплату по обслуживанию технических средств после получение счета и акта , Исполнитель предъявляет Заказчику счет — фактуру на выполненные работы по окончании расчетного периода.

3.3. Оплата за обслуживание технических средств, не предусмотренных проектом , обуславливается дополнительными соглашениями.

3.5 Оплата приводится в начале каждого календарно месяца в течении 5 банковских дней после передачи счета и акта выполненных работ.

3.6 В случает несвоевременной оплаты все работы останавливаются до погашения задолженности.

4. Срок действия договора

4.1 Настоящий договор заключен на срок с ___________________________

по ___________________________

4.2 Договор может быть расторгнут до истечения срока с предупреждением одной из сторон за один месяц.

Юридические адреса и банковские реквизиты

Заказчик:

Исполнитель:

Ген. директор ________________________ (                 )

                                м\п

Ген. директор _____________________ (                 )

                               м\п

Список обслуживаемого оборудования

Установленное оборудованиеДата установкиМесто установкиКоличество

Ген. директор ________________________ (                 )

                                м\п

Ген. директор _____________________ (                 )

Договор на ремонт пожарной сигнализации образец

Договор на ремонт пожарной сигнализации образец

В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.3.5.

Гарантийный срок на результат работ по договору строительного подряда на выполнение монтажных работ устанавливается в 12 (двенадцать) месяцев с момента оформления акта сдачи-приемки работ.

В период гарантийного срока в случае обнаружения недостатков Подрядчик устраняет их за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии Заказчика. 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ4.1. Подобное расторжение Договора не дает ни одной Стороне права требовать возмещения убытков от другой стороны.

10. Срок действия Договора 10.1.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе проведение дополнительных работ, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу. В качестве источников резервного питания следует использовать блоки бесперебойного питания с выходным напряжением 12В, укомплектованные аккумуляторными батареями соответствующей ёмкости.

Приемно-контрольный прибор «запитать» от отдельного «автомата», предусмотреть его бесперебойную работу не менее 24-х часов при отключении 220 В.

https://www.youtube.com/watch?v=EZKa1rm-0EI

Получить полный текст Требования к безопасности — технические средства сигнализации должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта.

— технические средства сигнализации должны отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007-75.Источник: http://11-2.ru/dogovor-na-montazh-aps-i-ops// Таможенное право / Договор на монтаж апс и опсСтоимость выполненных работ по настоящему договору составляет : руб. коп. ( руб. коп.), включая НДС 18% — руб.

коп. ( руб. коп.). Работа выполнена полностью. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Приложение: 1.ОПС Омутнинск — 4 экз.

на бумажном носителе, на листах, 1 экз.

в электронном виде. 2. ОПС Омутнинск-1 — 4 экз.

на бумажном носителе, на листах, 1 экз. в электронном виде. 3.ОПС Великорецкое — 4 экз.

на бумажном носителе, на листах, 1 экз. в электронном виде. 4. ОПС Яранск — 4 экз. на бумажном носителе, на листах, 1 экз. в электронном виде.

Подрядчик: / / « » 201_ г.

В случае если Заказчик отказывается от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и не предоставляет письменного мотивированного отказа, а равно, если Заказчик не заявляет своего отказа, но и не предоставляет в срок, установленный п.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по установке пожарной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2. Условия выполнения работ:Пожарная сигнализация устанавливается . (указать адрес) Установка пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативных актов «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Правила производства и приемки работ.

4.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение дней уведомить об этом другую Сторону.

4.3. Документ, выданный (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

4.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более , то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1. Сроки оплаты: . 2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика. 3. СРОКИ 3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Сроки выполнения работ по Договору: Начальный срок — » » г.

Конечный срок — » » г. 3.2. Москва « » 201_ г.

Открытое акционерное общество « » (сокращенное наименование – ОАО « »), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью « », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на монтаж (далее – «Договор») о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА1.1. По настоящему договору подряда Подрядчик обязуется в установленный договором на монтаж срок провести работы по монтажу и пуско-наладке пожарной сигнализации в помещении по адресу: г.

Москва, ул. , д. , а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.1.2. Источник: http://1privilege.ru/dogovor-na-montazh-pozharnoj-signalizatsii/ г.Москва «____» ____________ г.

__________________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ген.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Московской области.7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7.1.

Изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе, касающиеся объема оказы­ваемых услуг, совершаются по инициативе одной из Сторон, с уведомлением об этом за 15 суток другой Стороны, только при взаим­ном согласии Сторон в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением.7.2. Договор и все приложения к нему подписываются обеими сторонами и скрепляются печатями. Наличие факсимильной подписи допускается.7.3.

Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Исполнителя и два для Заказчика.8.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик: ООО «Георгий» Адрес: 141300, М.О., г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д.

7/45 ИНН 5042071235, КПП 504201001 р/с 40702810700330000577 в филиале № 5033 Внешторгбанк Розничные услуги г. Сергиев Посад к/с 30101810500000000813 БИК 044689813 Исполнитель: ООО ЧОП «Посад СБ» Местонахождение: М.О., г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.156/а Банковские реквизиты: ИНН 50420663851; КПП 504201001 р/с 40702810636041000127 в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г.

Дубна к/с 30101810700000000794 БИК 044689794 Тел./факс ______________________ Заказчик: ДиректорООО «Георгий»_____________________ И.И. Иванов Исполнитель: Генеральный директорООО ЧОП «Посад СБ»_____________________ Ю.В.

Гагарин Приложение № 1 к договору № 2490/03 от «___» __________ 20__ г. Местонахождение объектов Заказчик: Генеральный директорООО «Георгий»_____________________ И.И. Иванов Исполнитель: Генеральный директорООО ЧОП «Посад СБ»_____________________ Ю.В.

Гагарин Договор № Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Контакт» , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.Предмет договора.

2.Права и обязанности сторон Заказчик обязан: 2.1.1.Обеспечить условия безопасного производства работ. 2.1.2.

Предоставить сухое, отапливаемое, запираемое помещение для размещения рабочих и временного хранения оборудования и материалов. 2.1.3.

определить ответственного полномочного представителя для согласования вопросов режима работы и взаимодействия с техническими службами на объекте работ.

2.1.4.

Разрешение споров 6.1.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров. 6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Московской области.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7.1.

Изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе, касающиеся объема оказы­ваемых услуг, совершаются по инициативе одной из Сторон, с уведомлением об этом за 15 суток другой Стороны, только при взаим­ном согласии Сторон в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением. 7.2. Договор и все приложения к нему подписываются обеими сторонами и скрепляются печатями.

Наличие факсимильной подписи допускается.

7.3. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Исполнителя и два для Заказчика. 8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик: ООО «Георгий» Адрес: 141300, М.О., г.

Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д. 7/45 ИНН 5042071235, КПП 504201001 р/с 40702810700330000577 в филиале № 5033 Внешторгбанк Розничные услуги г.

Сергиев Посад к/с 30101810500000000813 БИК 044689813 Исполнитель: ООО ЧОП «Посад СБ» Местонахождение: М.О., г.

Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.156/а Банковские реквизиты: ИНН 50420663851; КПП 504201001 р/с 40702810636041000127 в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Дубна к/с 30101810700000000794 БИК 044689794 Тел./факс ______________________ Заказчик: Директор ООО «Георгий» _____________________ И.И. Иванов М.П. Исполнитель: Генеральный директор ООО ЧОП «Посад СБ» _____________________ Ю.В.

Гагарин М.П. Приложение № 1 к договору № 2490/03 от «___» __________ 20__ г. Местонахождение объектов № п/п учреждения Адрес: 1 офис М.О., г.

Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д.

7/45 Заказчик: Генеральный директор ООО «Георгий» _____________________ И.И.

Иванов М.П. Исполнитель: Генеральный директор ООО ЧОП «Посад СБ» _____________________ Ю.В. Гагарин М.П. Подробнее Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya-besplatno.ru/dogovory/dogovor-na-tehnicheskoe-obsluzhivanie-sistemy-pozharnoy-signalizatsii-obrazets-2018-skachat-besplatno-tipovoy-blank-primer-forma.html г.Москва «____» ____________ г.

__________________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ген.

директора __________________________ с одной стороны, и ООО «СЭБ», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ген.директора ___________________., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.1 Заказчик поручает, Исполнитель принимает на себя техническое обслуживание пожарной сигнализации расположенной по адресу; г. Москва, _____________________________________ 1.2. К обслуживанию принимаются технические средства и линии связи, находящиеся в эксплуатации в исправном состоянии.

Техническое состояние средств ПС определяется представителями Исполнителя в присутствии представителя Заказчика.

Договор №008/13 Текущий ремонт охранно-пожарной сигнализации

«Политикой Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П4-05; На момент подписания договора сторонами Подрядчик ознакомлен с требованиями вышеперечисленных Локальных нормативных документов ОАО «НК «Роснефть» — Смоленскнефтепродукт».

Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения Подрядчиком Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора.2.2. Подрядчик имеет право:2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п.

3.1. настоящего договора цену, удержать результат Работ.2.3. Заказчик обязан:2.3.1. Передавать Подрядчику в пользование необходимую для выполнения Работ разрешительную документацию.2.3.2.

Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ отступления от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, обязан немедленно письменно уведомить об этом Подрядчика. 2.4. Заказчик вправе:2.

4.1. Вносить изменения в документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные Работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ.2.4.2.

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.3.

Цена договора и порядок расчётов3.1.

Стоимость выполняемых Подрядчиком Работ по настоящему договору определяется в соответствии с утверждённой сметой с расчетом в ценах, утвержденных ОАО «НК «Роснефть» — Смоленскнефтепродукт», которая является неотъемлемой частью настоящего договора и составляет:1.

Комната электромонтёров: 2. Склад электромонтёров: 16 754, 56 руб.

(шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре руб.

56 коп.), в т.ч. НДС 18% — 2 555, 78 руб. (две тысячи пятьсот пятьдесят пять руб. 78 коп.). 3. Комната котельной: 16 754, 56 руб.

(шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре руб. 56 коп.), в т.ч. НДС 18% — 2 555, 78 руб.

(две тысячи пятьсот пятьдесят пять руб. 78 коп.). 4. Архив: 20 393, 00 руб.

(двадцать тысяч триста девяносто три руб. 00 коп.), в т.ч. НДС 18% — 3 110, 80 руб. (три тысячи сто десять руб. 80 коп.).

5. Помещение магазина в АБК: Всего по договору:93 350, 17 руб. (девяносто три тысячи триста пятьдесят руб. 17 коп.), в т.ч. НДС 18%- 14 239,86 руб.

(четырнадцать тысяч двести тридцать девять руб. 86 коп.). 3.2. Окончательная стоимость выполняемых Работ определяется в соответствии с фактически выполненными объёмами Работ согласно формам № КС-2 и КС-3.3.3.

Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы в следующем порядке:- Оплата за выполненные работы не позднее 60 календарных дней с момента подписания актов формы № КС-2, КС-3, путем перечисления денежной суммы на расчётный счёт Подрядчика. 4.1. Заказчик, получивший

advocatus54.ru

  1. Профилактические работы — работы планово-предупредительного характера для поддерживания системы в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность.
  2. Проверка работоспособности — определение технического состояния путём контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определённых назначением;

При заключении договора технического обслуживания систем пожарной сигнализации в предмете договора необходимо конкретизировать виды и объем осуществляемых услуг.

Это является существенным условием договора.

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Важно ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7.1.

Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.2. Обо всех выявленных случаях сбоев в работе сигнализации «Исполнитель» обязан сообщить представителям «Заказчика» для принятия необходимых мер. 2.4. Техническое обслуживание сигнализации осуществляется «Исполнителем» своими силами. 2.5. В случае возникновения отказа в работе сигнализации по вине «Заказчика» все расходы, несет «Заказчик».

2.6. Работоспособность установки (установок) после проведения ТО или ремонта проверяется «Заказчиком», после чего стороны заполняют «Журнал регистрации работ по ТО» в установленном порядке и заверяют записи своими подписями. 3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 3.1. «Исполнитель» обязан: 3.1.1. завести «журнал регистрации работ по ТО» на обслуживаемом объекте; 3.1.2.

проводить проверку работоспособности и состояния оборудования не менее двух раз в месяц; 3.1.3.

Техобслуживание систем пожарной сигнализации проводится с целью поддержания работоспособного состояния систем пожарной сигнализации в процессе эксплуатации путём периодического проведения работ по их профилактике и контролю технического состояния, устранения характерных неисправностей, определённых эксплуатационной документацией и типовыми технологическими регламентами технического обслуживания. Основными видами периодических работ по техническому обслуживанию являются:

  1. Внешний осмотр — контроль технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно-неисправно) при участии органов чувств и, в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е.

г.Москва «____» ____________ г.

__________________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ген.

директора __________________________ с одной стороны, и ООО «СЭБ», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ген.директора ___________________.

, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 1.

1 Заказчик поручает, Исполнитель принимает на себя техническое обслуживание пожарной сигнализации расположенной по адресу; г. Москва, _____________________________________ 1.2.

К обслуживанию принимаются технические средства и линии связи, находящиеся в эксплуатации в исправном состоянии. Техническое состояние средств ПС определяется представителями Исполнителя в присутствии представителя Заказчика.

1.3 Заказчик обязан выполнять все письменные указания специалиста Исполнителя по правильной эксплуатации технических средств и допускать к работе на них только специально подготовленных работников.

Персонал Заказчика, эксплуатирующий технические средства, обязан также выполнять правила эксплуатации, предписанные заводом изготовителем. В случае нарушения данного пункта настоящего договора Исполнитель не несет ответственности за работу технических средств. 2.

1 Техническое обслуживание производится на месте Заказчика и включает в себя периодическую проверку технических средств, мелкий ремонт.

2.2 Осуществление среднего и капитального ремонта технических средств Исполнителем настоящего договора не предусматривается.

2.3 Заказчик обязан выделить для связи с Исполнителем и для оформления необходимой документации ответственное лицо по месту нахождения обслуживаемых технических средств. 2.4 Заказчик имеет право вызывать специалиста Исполнителя во всех случаях отказа технических средств из-за неисправности.

2.7 В случае присутствия специалиста Исполнителя в месте нахождения обслуживаемых технических средств он подчиняется правилам трудового распорядка, действующего на предприятии Заказчика.

2.8 Исполнитель гарантирует бесперебойную работу обслуживаемых технических средств и несет ответственность за нарушение нормальной их работы только в случае, если Заказчиком выполняется пункт 1.3 настоящего договора.

2.9. Ведение журнала по техническому обслуживанию и систематическое заполнение. 2.10 Проведение работ согласно регламента на слаботочные работы. 2.1. Заказчик обязан выполнять все требования в письменной или устной форме по отношению к обслуживаемому оборудованию ( предоставлять полный доступ в любое время суток.

не препятствовать работе инженерной службе по устранению неисправностей. Содействовать доступу к оборудованию арендодателями. 2.12 В случае простоя инженерного состава к доступу оборудования составляется акт для дальнейшего выяснения причины не предоставления доступа к оборудованию.

2.13. Стоимость простоя инженерного состава по вине заказчика, согласно расценок исполнителя (первое время рассчитывается исходя их 60 минут. Далее по 30 мин)

Договор технического обслуживания систем пожарно-охранной сигнализации

Тематика документа: Файл текстовой версии: 12,8 кб Сохранить документ: г.

____________ «___»__________ ____ г. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги Исполнителя.

1.2. Перечень подлежащих техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации (далее — «сигнализация»): 1.2.1. _______________________________________________________________.

(наименование, характеристики, адрес, место нахождения) 1.2.2.

ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:89). «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4.

Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию». ГОСТ Р 50777-95 (МЭК 60839-2-6:1990).

«Системы тревожной сигнализации.

Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 6. Пассивные оптико-электронные инфракрасные извещатели для закрытых помещений и открытых площадок».

Статьей 10 ГОСТ Р 53704-2009.

«Национальный стандарт Российской Федерации.

Системы безопасности комплексные и интегрированные.

Общие технические требования» (утв.

и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1140-ст). Подпунктами Г.3 и Г.4 Приложения «Г» к ГОСТ Р 53704-2009. Статьей 9 ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989).

Как составить договор на обслуживание пожарной сигнализации

Внимание Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере . 5.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.
7. Важно ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.

2.

400 bad request

Техобслуживание систем пожарной сигнализации проводится с целью поддержания работоспособного состояния систем пожарной сигнализации в процессе эксплуатации путём периодического проведения работ по их профилактике и контролю технического состояния, устранения характерных неисправностей, определённых эксплуатационной документацией и типовыми технологическими регламентами технического обслуживания. Основными видами периодических работ по техническому обслуживанию являются:

  • Внешний осмотр — контроль технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно-неисправно) при участии органов чувств и, в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е.

Сигнализация

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору подряда на выполнение монтажных работ Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.5.2. В случае несвоевременной сдачи работ по договору на монтаж с Подрядчика взимается пени в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых) от общей сметной стоимости работ по Договору в день, за каждый день просрочки.5.3.

При невыполнении Подрядчиком гарантийных обязательств в срок, установленный в Договоре, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от сметной стоимости работ по Договору, за каждый день задержки. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему договору подряда на выполнение монтажных работ.5.4.

Договор подряда на установку пожарной сигнализации

Проверять ход и качество выполняемой работы по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 4.2.3. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. 4.2.4.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков. 4.3. Исполнитель обязан: 4.3.1. Предоставлять Заказчику на основании его запроса в течение дней документацию по установке пожарной документации.

4.3.2.

Договор технического обслуживания систем пожарной сигнализации

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.2.5.

Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.2.6.

Подрядчик должен устранять по требованию Заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности.

Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте, в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего договора на монтаж либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.2.7.

Образец договора на ремонт пожарной сигнализации

Москва « » 201_ г.

Открытое акционерное общество « » (сокращенное наименование – ОАО « »), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью « », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на монтаж (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА1.1. По настоящему договору подряда Подрядчик обязуется в установленный договором на монтаж срок провести работы по монтажу и пуско-наладке пожарной сигнализации в помещении по адресу: г.
Москва, ул. , д. , а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.1.2.

Заказчиком (умышленные поломки, размораживание, обрывы, поджоги, хищения технических средств и т. д.) 2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 2.1. Техническое обслуживание сигнализации осуществляется ежемесячно.

2.2. Техническое обслуживание сигнализации включает в себя следующие работы: -проверку работоспособности сигнализации; -контроль технического состояния сигнализации; -проверку соответствия сигнализации, в том числе их электрических и (или) иных параметров требованиям технической документации; -ликвидацию последствий воздействия на сигнализацию неблагоприятных климатических, производственных и иных условий; -выявление и устранение причин ложных срабатываний сигнализации; -определение предельного состояния сигнализации, при которых их дальнейшая эксплуатация становиться невозможной или нецелесообразной; 2.3.Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, а именно ( тысяч) рублей копеек, в том числе НДС 18% — ( тысяч ) рублей копеек.4.2.

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50% стоимости работ по договору подряда на выполнение монтажных работ в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего договора на монтаж.

Окончательный расчет в размере 50% стоимости работ по Договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику и подписания акта сдачи-приемки работ при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в сроки, установленные настоящим Договором, или досрочно.4.3. Форма оплаты — безналичная путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Продавца.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1.

Договор на обслуживание пожарной сигнализации образец скачать

В случае просрочки «Заказчиком» оплаты, а также в случае просрочки приемки выполненных работ, «Исполнитель» вправе прекратить обслуживание пожарной сигнализации уведомив об этом «Заказчика». 5.3. В случае нарушения срока выполнения Работ «Исполнителем», «Заказчик» вправе удержать выплату, причитающуюся «Исполнителю» за фактически выполненные работы.
5.4.

В случае просрочки «Заказчиком» оплаты, а также в случае просрочки приемки выполненных работ, «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» неустойку в размере 0,01 % от суммы, подлежащей к оплате, но не более 3% от суммы договора, за каждый день просрочки. 5.5. В случае нарушения срока выполнения Работ, «Подрядчик» оплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,01% от общей суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 3% процентов от общей суммы Договора.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.